1. Taraflar:
İşbu sözleşme, bir tarafta Safa Yapı İnşaat (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır), diğer tarafta hizmet talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra “İşveren” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu:
Bu sözleşme; konut, ticari yapı, kentsel dönüşüm veya diğer inşaat projelerinin projelendirme, yapım ve teslim sürecine ilişkin hükümleri kapsar.

3. Hizmet Tanımı:
Yüklenici, işverenin talebi doğrultusunda proje çizimi, ruhsat süreçleri, inşaat uygulamaları, malzeme temini ve teslim aşamalarını yürütmeyi kabul eder.

4. Süre:
Sözleşmede belirtilen iş, karşılıklı mutabakatla belirlenen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tamamlanacaktır. Mücbir sebepler dışında gecikmeler için sorumluluk yükleniciye aittir.

5. Ödeme:
İşveren, teklif edilen bedel üzerinden anlaşmaya varılan ödeme planına sadık kalarak ödemelerini gerçekleştirecektir. Gecikmelerde yasal faiz uygulanabilir.

6. Garanti:
Teslim edilen işler, teslim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca yapı kusurlarına karşı garantilidir.

7. Fesih:
Taraflardan biri, yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

8. Yetkili Mahkeme:
İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.